幕墙装饰工程合同（包工包料）.doc

幕墙装饰工程合同发 包 人：承 包 人：签订日期： 幕墙装饰工程协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 由幕墙装饰工程经邀请招标，各项指标综合评估后确认幕墙装饰有限公司为中标单位房屋装修大包竣工合同，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律条例，遵循平等、自愿、公平和诚实的方针，为严格双方的权力、义务和经济责任装修公司那家好，经两人友好协商，特签署本协议书，希共同遵循。一．工程概述1、建设单位： 2、监理单位： 3、总包单位： 4、建筑体量： 5、工程地点： 二．承包范围及工期 1、承包范围：甲方指定的幕墙装饰工程的瓷砖外墙、玻璃幕墙、铝合金通风百页幕墙、轻钢雨棚、玻璃地弹门、玻璃栏杆的材料采购、加工、制作、试验、运输、安装、相关的施工方法、管理等工作。（不含两翼自动旋转门及其门框，具体以招标项目量清单为准）。2、工期要求：结合施工工程进度，与总包方工期同步。正式进场安装日期，以卖方书面告知为准。（施工吊机口甲方需保证卖方进场施工6个月内清理系统，具备调试幕墙的理由）。三．承包模式1、包工包料。包括下面内容：包材料采购、材料测试、加工制造、包运输、包包装、包装卸、包材料二次搬运、包制造安装、包健康文明、包税金、包预埋件及纠偏漏埋处的处理等。

四．安全文明要求本工程要实现健康、文明施工，达到萧山区文明标化工地房屋装修大包竣工合同，做到临时建筑建立有序、材料机具设备放置整齐、生活污水处理后污染、生活垃圾袋装化、消防设备齐全，对施工工人治安和安全监管到位，并服从甲方、监理、总包和相关政府职责部门的监管和管控。五. 材料及科技提出1、本项目玻璃外墙、石材砌筑性能等级要经权威部门检查合格并满足浙江省居住建筑节能标准规定，质量超过 杯标准，同时材料种类规格众多，除须具备甲方提供的《幕墙施工图》中提出外，其中主要材料的产品提出见后表。2、甲方指定的材料检测单位： 3、幕墙所用的大致材料要按设计图纸的规定。4、根据招标图由乙方负责推进，深化好的图纸如需图审由甲方负责图审。六．其它规定1、施工现场用水、用电按自行装表计量，按实结算乙方承担成本并代付给发包单位，由卖方负责协商，总包配合费由卖方支付让总包。2、施工工人的住宿和膳食由乙方自理，施工现场不擅自任何施工工人食宿。因本项目监理场地较小，如总包未能提供办公场地，位置由卖方免费提供，乙方的办公用房自行搭建，费用自理。3、临时用电、水乙方应按照现场实际状况服从总包的统一规划。在实际施工过程中，如发生政府限电（水）、断电（水）、缺电（水）情况，乙方须采用方法自行缓解施工用电问题，如自备发电机组等，费用自理。

连续停电停水8小时内的计入工期，超过部分经甲方签证后工期相应延期，合同工期内总计停电超过20天的，超出个别工期根据买方签证取消顺延家装装修，不可抗力的经甲方签证工期相应延期。4、若因乙方原因导致工期拖延（包括幕墙工程本身的延误及对房建总项目的后面延误和竣工延误），每延误一天，罚款1000元，超过三十天，按人民币元/天赔偿，若工期保证金扣罚完毕，尚不能正常完成施工，方有权将方清退出场，并不承担由此产生的一切经济损失。9、上海玻璃股份有限公司东莞市五金制品有限公司 1）当项目符合交工验收条件时，应出示交工验收报告，接到验收报告后天内组织有关部门对项目质量进行审查，经核查如有不合格项目，无条件返工整改，直至验收合格。由此产生的成本跟延误的工期由负责。竣工资料以及：工程原始记录及验收签证单，材料质保书、检验签证单、材质试验报告，有关设计更改的技术资料，工程的监测数据、质量评估报告等的所有资料。竣工资料不齐者，不得办理工程结算手续。⑦协助建设方对分包单位的工期、质量、安全等方面进行监管检查和管控。4、工程量变更结算方式：4.1因项目变更而导致的造价增减，按以下方法判定：（1）合同中已有适用于变更项目的单价，按已有价格估算，对项目变更价款有承诺的，按约定组价。

（2）合同中只能类似于变更项目的费用，可以依照类似价格确定。（3）工程量清单或协议中没有类似工程项目综合价格的，按乙方重新组价经甲方审核后确认综合价格进行核算。4.2 措施工程、其它报价表中的个别按原乙方自报的对价包干使用，在项目结算时不再调整。4.3此招标图由乙方负责落实，深化后经甲方确认方可按图施工，深化后综合价格不做调整。5、 工程结算时间约定：5.1工程完工后，应在完成项目开工验收备案表，向申请开工结算报告及完整的核算资料二份。应在接到竣工结算报告及完整的核算资料之日起天内委托审计单位。审核意见出具后，应在天内予以确定，否则视为同意审查意见。合同款项及调整本协议价钱即合同总价为合同的更改、修改和解除1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本协议的内容(包括附件作其他单方的更改。2如果乙方有遵守或放弃执行本协议要求的情形时，甲方将保留止本协议的权力有权款项。合同纠纷的应对1凡与本合有关而导致的一切纠纷，双方要首先利用友好协商化解，如还不能解决，法院要求仲裁。在法庭进行调解之后，除提法院宣判的事宜外，合同还须再次履行。合同生效1 2、本合同日期：。3、本协议有效期：从合同生效之日起至清为止。其它本协议以及的附件投标，是本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力合同双方要选定名授权代表，分别负责直接处理“本协议”的科技和商务问题。双方代表的名称、通讯地址在协议生效的此外书面告知他们。本协议式份，双方各执5、本协议双方的地址如下：第 6 页 共 7 页

---

居众装饰，始于1996年，专注于新房装修，旧房改造、设计施工等领域，具有国家建设部颁发的设计甲级，施工壹级的资质。（需要设计装修的业主，可以留下您的联系方式报名，装修顾问将会贴心联系您。）